Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

Договор на установку пожарной сигнализации (примерная форма), Договор (форма) от 30 октября 2013 года

Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Примерная форма

г.____________________“__” ____________ ____ г.

(наименование), именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице (должность, Ф.И.О.

), действующ__ на основании (Устава, положения или доверенности), с одной стороны, и (наименование), именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице (должность, Ф.И.О.

), действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:

Пожарная сигнализация устанавливается (указать адрес).

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов “Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.

145-93″, “Свод правил “Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования” СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: ____________________ в количестве ________________ в следующих местах: ____________________, используемые методы монтажа: ____________________.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ: ________________ рабочих дней с момента предоплаты и готовности объекта.

Дата начала выполнения работ: “__” ____________ ____ г.

Дата окончания выполнения работ: “__” ____________ ____ г.

2.2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению сторон.

2.3.

Выполнение работ завершается подписанием Акта сдачи-приемки работ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена работ по Договору составляет ________________ (________________) рублей, в том числе НДС ________________ (________________) рублей.

3.2.

Оплата по Договору производится в течение ________________ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (или: ____________________).

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Сдача работ по настоящему Договору осуществляется по Акту приема-сдачи выполненных работ.

4.2. Исполнитель в течение ________________ дней после окончания работ направляет Заказчику для подписания Акт приема-сдачи выполненных работ.

Заказчик в течение ________________ дней с момента получения акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт приема-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.3. Право собственности на результат выполненных работ по договору переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи.

4.4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту приема-сдачи, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя не позднее чем через ________________ после окончания работ.

4.6.

При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере ________________ процентов от цены работ за каждый день просрочки.

5.2.

За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ____________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (или: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками; или: только убытки; или: только предусмотренные Договором неустойки).

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Форс-мажор

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение ________________ дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более ________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

7.1. Договор действует в течение ________________ с даты его заключения.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3.

Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: ____________________

Заказчик: ____________________

Исполнитель:Заказчик:
////
(подпись)(Ф.И.О.)(подпись)(Ф.И.О.)
М.П.М.П.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/493522087

Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

Меню

– Полезная информация – Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор на монтаж пожарной сигнализации

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.6.

Образец договора на установку пожарной сигнализации

СРОКИ 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок — » » г.

Важно Конечный срок — » » г. 3.2.

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1.

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93», «Свод правил «Системы противопожарной защиты.

Внимание

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ).

По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: в количестве в следующих местах: , используемые методы монтажа: .

Выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

7.2. Работы проводятся в зданиях Заказчика без остановки рабочего процесса в рабочие дни после 1200 часов.

8.

Общие требования к выполнению работ:

8.1. Выполнение работ в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией.

8.2. Провести измерения сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции и омической ассиметрии.

9.
Одновременно по всем объектам (кассам) АПК №1,3,5

10. Требования к качеству работ:

10.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных документов, в том числе:

· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Правила производства и приемки работ».

10.2.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности.
По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Исполнитель:

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1.

ПРИМЕР ДОГОВОРА НА МОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ДОГОВОР №

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2.

Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1.

В случае изменения банковских и почтовых реквизитов, Сторона, меняющая их, обязана сообщить письмом другой Стороне новые реквизиты в течение 10 календарных дней.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7.
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.8. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

Приложения:

1.

Приложение – Протокол рассмотрения оценки котировочных заявок №______от «_____» ___________ 20___г. – на _____ листах.

2. Приложение – Техническое задание на _______ листах.

3.

Приложение — Ведомость объема работ на _______ листах

4. Приложение – Рабочий проект на _______ листах

8.

Форс-мажор означает событие, не подвластное контролю Сторон, не вызванное их просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (военные события, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, карантины, теракты, забастовки в отрасли и регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего договора).

6.3. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах.

Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.

Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______________________.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ______________________.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.
В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.6. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату штрафа в размере 5% от цены договора.

Источник: http://north-lawyer.ru/obrazets-dogovora-na-montazh-ustanovki-pozharnoj-signalizatsii/

Договор на монтаж автоматической пожарной сигнализации

Сроки оплаты: . 2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. 3.

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Исполнитель Наименование: ____________________ Наименование: ____________________ Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________ ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________ ИНН ______________________________ ИНН ______________________________ КПП ______________________________ КПП ______________________________ Р/с ______________________________ Р/с ______________________________ в ________________________________ в ________________________________ К/с ______________________________ К/с ______________________________ БИК ______________________________ БИК ______________________________ ОКПО _____________________________ ОКПО _____________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик: Исполнитель: ____________________ (__________) ____________________ (__________) М.П. М.П.

по экономическим вопросам

МУЗ городского округа Тольятти

«ГКП №3»

____________. «_____»_____________2011 г.

ДОГОВОР № _____

на выполнение работ по монтажу охранной сигнализации

Тольятти «____»____________ 2011 г

Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти «Городская клиническая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании ________________,с одной стороны, и___________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от «__»__________20__г.

Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

· Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

· Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

· Результаты работ имеют существенные недостатки.

· В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

6.9.

5. Производство работ. Гарантии

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

6.Порядок расторжения договора

6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7.
Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует по 31.12.2011 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

7.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего договора, все споры решаются путем двухсторонних переговоров.

При невозможности прийти к согласию данные разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

7.4.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.5.

ДОГОВОР на установку пожарной сигнализации ___________________________________ «___»__________ ___ г. (указать место заключения договора) ___________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование или Ф.И.О.) ____________________, действующ___ на основании __________________________, (должность, Ф.И.О.

) (Устава, положения, доверенности или паспорта) с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.) «Исполнитель», в лице __________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

) ____________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

ДОГОВОР N ___ на установку пожарной сигнализации ___________________________________ «___»__________ ___ г. (указать место заключения договора) ___________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование или Ф.И.О.) ____________________, действующ___ на основании __________________________, (должность, Ф.И.О.

) с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.) «Исполнитель», в лице __________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.) ____________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

Договор на монтаж пожарной сигнализации образец

Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующ на основании , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:

__________________________________________________________.

Сроки оплаты: ____________________________________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3. СРОКИ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «___»___________ ____ г.

Конечный срок — «___»___________ ____ г.

3.2.

Источник: http://pravogarant23.ru/obrazets-dogovora-na-montazh-ustanovki-pozharnoj-signalizatsii/

Договор на монтаж пожарной сигнализации без предоплаты образец

Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

По окончании работ стороны в срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ. 4.Права, обязанности и ответственность сторон 4.1. Исполнитель: 4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.

1 сроки; 4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору. 4.2. Заказчик: 4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора 4.

2.2.

Договор подряда на установку пожарной сигнализации

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г.
Москва, ул. , д. , а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.1.2.

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Внимание Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ( тысяч) рублей копеек, в том числе НДС 18% — ( тысяч ) рублей копеек.4.2.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж.

Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.4.3. Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации

Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующ на основании , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:Пожарная сигнализация устанавливается .

(указать адрес) Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

Панель ручного поиска договоров

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.6.

Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.2.7.

Договор на установку пожарной сигнализации

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере . 4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.

2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере . 5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1.

Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.

Важно В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Исполнитель вправе: 4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.
4.4.2.

В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ. 4.4.3.

В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере . 5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.

Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 3.1. Настоящий Договор заключен на срок с » » г. по » » г.Сроки выполнения работ по Договору:Начальный срок — » » г. Конечный срок — » » г. 3.2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР 4.1.

4.3. Документ, выданный (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более , то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1.

ДОГОВОР № Город: Дата: ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Исполнитель выполнит работы по монтажу и наладке системы безопасности (охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.п.) – далее по тексту системы, в помещениях НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов 2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек.

При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.3.4.

В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.3.5. Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ.

В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ4.1.

Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы. 6.Порядок расторжения договора 6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7. Заключительные положения 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 7.3.

Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 7.4.

Источник: http://territoria-prava.ru/dogovor-na-montazh-pozharnoj-signalizatsii-bez-predoplaty-obrazets/

Договор на монтаж пожарной сигнализации

Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора подряда на выполнение монтажных работ.

В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора на монтаж, и приобретенных материалов и оборудования с передачей данных материалов и оборудования в собственность Заказчика.2.8. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору строительного подряда при условии строительной готовности объекта. 3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта договора на монтаж.3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.5.2.

В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.5.3.

При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в срок, установленный в Договоре, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от сметной стоимости работ по Договору, за каждый день задержки.


Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору подряда на выполнение монтажных работ.5.4.

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

3. Сроки выполнения работ

3.1.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнительИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Исполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчикИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Заказчик______________ Фамилия И.О.

© 2010-2019 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Источник: https://labofbiznes.ru/dogovor_montag.html

Правовой дискурс
Добавить комментарий